[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 15 Aufklärung des Angebotsinhalts & § 16 Ausschluss von Angeboten (제안 내용의 설명 & 제안의 제외)

 

지난번에 정리했던 가장 많이 사용되는 VOB/B에 이어서 VOB/A Schnitt 1을 정리해 보도록 하겠습니다.

독일 내에서 건축 관련 학업 및 생업을 하시는 분들께, 그리고 제게 도움이 되길 바라며

정리해 보겠습니다.

또한, VOB/B 한글 번역 내용은 아래 링크(카테고리)에서 확인해 주시길 바랍니다.

'Herr.Kwak_독일건축/VOB-B [독한번역]' 카테고리의 글 목록 (tistory.com)

'Herr.Kwak_독일건축/VOB-B [독한번역]' 카테고리의 글 목록

 

---

 

Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen

[Abschnitt 1 – Basispargrafen]

 

(건설 관리 위탁에 대한 일반 조항 / 섹션 1 - 기본 단락)

 

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts & § 16 Ausschluss von Angeboten

 

(제안 내용의 설명 & 제안의 제외)

 

---

 

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts

(1)
   1. Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu unterrichten.
   2. Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform niedergelegt werden.

(1)

   1. 입찰의 경우, 클라이언트(AG)는 자신의 적합성, 특히 기술 및 경제적인 성능, 입찰 자체에 대해 알아보기 위해 입찰 개시 후 계약 체결까지만 입찰자에게 정보를 요청할 수 있습니다. 대체 입찰, 계획된 구현 유형, 재료 또는 부품의 원산지 또는 공급원 및 필요한 경우 제출한 가격 결정을 검사하여 가격의 합리성에 대한 정보 등이 포함됩니다.

   2. 설명 결과는 비밀을 유지해야 하며, 텍스트 형식으로 설정됩니다.

 

 

(2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen.

(2) 응찰자가 필요한 설명 및 정보 제공을 거부하거나 응찰자에게 정해진 합리적인 기한이 응답 없이 만료된 경우 입찰에서 제외됩니다.

 

(3) Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

(3) 협상, 특히 제안 또는 가격 변경에 관한 협상은 대체 제안 또는 서비스 프로그램을 기반으로 한 제안의 경우 불가피한 소규모 기술 변경 및 그로 인한 가격 변경에 대해 합의하기 위해 필요한 경우를 제외하고는 허용되지 않습니다.

 

 

반응형

 

---

§ 16 Ausschluss von Angeboten

(1) Auszuschließen sind:
   1. Angebote, die nicht fristgerecht eingegangen sind,
   2. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 nicht entsprechen,
   3. Angebote, die die geforderten Unterlagen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 5 nicht enthalten, wenn der Auftraggeber gemäß § 16a Absatz 3 festgelegt hat, dass er keine Unterlagen nachfordern wird. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,
   4. Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich der Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,
   5. Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,
   6. Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt,
   7. Hauptangebote von Bietern, die mehrere Hauptangebote abgegeben haben, wenn der Auftraggeber die Abgabe mehrerer Hauptangebote in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen hat,
   8. Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen,
   9. Hauptangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 3 nicht entsprechen,
   10. Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben.

(1) 다음의 경우의 제안은 제외됩니다.
   1. 제시간에 받지 못한 제안,
   2. 13조 1항 1호, 2호 및 5호의 규정에 따르지 아니하는 청약,
   3. 고객이 16a조 3항에 따라 추가 문서를 요청하지 않겠다고 지정한 경우, 8조 2항 5호의 의미 내에서 필요한 문서를 포함하지 않는 제안. 문장 1은 참여 신청서에 따라 적용됩니다.
   4. 입찰자가 일정에 의해 결정된 합리적인 기간 내에 클라이언트(AG)에 제출할 권리를 보유했다는 진술 또는 증거를 제출하지 않은 입찰. 문장 1은 참여 신청서에 따라 적용됩니다.
   5. 허용할 수 없는 경쟁 제한을 구성하는 입찰과 관련하여 합의한 입찰자의 입찰,
   6. 고객이 계약 통지서 또는 입찰 문서에 제안을 허용하지 않을 것이라고 명시한 경우 대체 제안,
   7. 발주처가 계약서나 입찰서류에서 복수의 본입찰을 허용하지 않은 경우, 복수의 본입찰을 제출한 입찰자의 본입찰,
   8. 13조 3항 2호를 준수하지 않는 대체 제안,
   9. 13호 3항 3호에 해당하지 않는 주요 제안,
   10. 낙찰 절차에서 자신의 전문성, 실적 및 신뢰성과 관련하여 의도적으로 허위 신고를 한 입찰자의 입찰.

 

(2) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn
   1. ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
   2. sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
   3. nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
   4. die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde,
   5. sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
(2) 더불어 다음의 (특별한) 경우에도 입찰에서 제외될 수 있습니다.
   1. 파산 절차 또는 이와 유사한 법적 규제 절차가 시작되었거나 자산 부족으로 인해 개시가 신청되었거나 신청이 거부되었거나 파산 계획이 법적으로 확인된 경우,
   2. 회사가 파산 정리(폐업) 중인 경우,
   3. 응모자 또는 응찰자로서의 신뢰성을 의심케 하는 중대한 부정행위가 있었음이 입증될 수 있는 경우,
   4. 제세공과금 및 사회보장료 납부의무를 제대로 이행하지 아니한 경우,
   5. 입찰회사가 무역 협회에 등록하지 않은 경우

 

 

 

---

 

VOB/A의 다른 조항들은 아래 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다. (예정)

 

§ 1 Bauleistungen & § 2 Grundsätze

https://herr-kwak.tistory.com/1342

[VOB/B 2019] Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleitungen - § 3 Ausführungsunterlagen(시행

§ 3 Arten der Vergabe & § 3a Zulässigkeitsvoraussetzungen & § 3b Ablauf der Verfahren

https://herr-kwak.tistory.com/1343

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 1 Bauleistu

 

§ 4 Vertragsarten & § 4a Rahmenvereinbarungen & § 5 Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe

https://herr-kwak.tistory.com/1345

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 3 Arten der

§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb & 6a Eignungsnachweise & § 6b Mittel der Nachweisführung, Verfahren

https://herr-kwak.tistory.com/1347

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 4 Vertragsa

§ 7 Leistungsbeschreibung & § 7a Technische Spezifikationen & § 7b Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis & § 7c Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

https://herr-kwak.tistory.com/1349

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 6 Teilnehme

 

§ 8 Vergabeunterlagen & § 8a Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen & § 8b Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

https://herr-kwak.tistory.com/1352

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 7 Leistungs

§ 9 Ausführungsfristen, Einzelfristen, Verzug & § 9a Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung & § 9b Verjährung der Mängelansprüche & § 9c Sicherheitsleistung & § 9d Änderung der Vergütung

https://herr-kwak.tistory.com/1355

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 8 Vergabeun

§ 10 Angebots-, Bewerbungs-, Bindefristen & § 11 Grundsätze der Informationsübermittlung & § 11a Anforderungen an elektronische Mittel

https://herr-kwak.tistory.com/1360

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 9 Ausführu

§ 12 Auftragsbekanntmachung & § 12a Versand der Vergabeunterlagen

https://herr-kwak.tistory.com/1362

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 10 Angebots

§ 13 Form und Inhalt der Angebote & § 14 Öffnung der Angebote, Öffnungstermin bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote & § 14a Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin bei Zulassung schriftlicher Angebote

https://herr-kwak.tistory.com/1363

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 12 Auftrags

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts & § 16 Ausschluss von Angeboten

https://herr-kwak.tistory.com/1365

[VOB/B 2019] Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleitungen (Abschnitt 1 – Basispargrafen) - § 13 Form und

§ 16a Nachforderung von Unterlagen & § 16b Eignung & § 16c Prüfung & § 16d Wertung

 

§ 17 Aufhebung der Ausschreibung

 

§ 18 Zuschlag

 

§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

 

§ 20 Dokumentation, Informationspflicht

 

§ 21 Nachprüfungsstellen

 

§ 22 Änderungen während der Vertragslaufzeit

 

§ 23 Baukonzessionen

 

§ 24 Vergabe im Ausland

 

§ VOB/A - Abschnitt 1 Anhang TS - Technische Spezifikationen

 

 

---

 

읽어주셔서 감사합니다.